【精華】房屋買(mǎi)賣(mài)合同
隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多,簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢?下面是小編為大家整理的房屋買(mǎi)賣(mài)合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同1
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
根據建筑法:《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及有關(guān)法律法規,雙方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原則下,通過(guò)協(xié)商就本宅建房工程達成如下協(xié)議。
一、建筑工程概況及要求
①本住宅為磚混結構,四層另加土坡屋頂現膠面。內外粉漏,前方為瓷磚帖面。要求乙方做到墻正縫清,內粉刷為中級粉刷,層面平整潔,帖面經(jīng)甲方同意后方可收方。
②木工、模板、架子所有建筑設備都由乙方提供,甲方負責進(jìn)好材料。做到路通、水通、電通。
③本宅臺階、滴水溝、下水道、化糞池排水至出屋檐均由乙方負責施工。
④甲方負責為乙方提供場(chǎng)所停放設備,乙方設備須由自行保管,如有遺失甲方一概不負責。整個(gè)工程采用包工,甲方不備飯菜、煙酒。整體工程要求在20xx年元月31號前峻工。
二、安全及付款方式
①安全問(wèn)題,乙方在施工中,必須做到安全生產(chǎn),安全施工,要有安全的意識。甲方提供乙方工程常駐施工人員人身意外保險壹份,保險金額為每人100人。其余流動(dòng)施工人員在施工中出現意外均由乙方承擔一切責任。
②價(jià)格及付款方式,本宅一至四樓按實(shí)際施工平方,每平方米220元付款,另基礎和屋頂、(坡屋面)共加貳萬(wàn)伍千元人民幣整給乙方,不再按平方計算。
③付款方式,乙方自進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工起甲方付款貳萬(wàn)元。另每建成一層付款貳萬(wàn)元。其余竣工后扣除質(zhì)量保證金百分之十外全部付清。甲方不得拖欠。未盡事宜,雙方隨時(shí)協(xié)商解決。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽字后有效,具有同等法律效力,望雙方遵照執行。
甲方:_________
乙方:_________
_________年____月____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同2
甲方(出賣(mài)方):______,身份證號:______,地址:______,聯(lián)系電話(huà):______。
乙方(買(mǎi)受方):______,身份證號:______,地址:______,聯(lián)系電話(huà):______。
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)坐落于______,房屋結構為_(kāi)_____建筑面積______平方米(其中實(shí)際建筑面積______平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積______(______平方米),房屋用途為_(kāi)_____;該房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一,該房屋內部附著(zhù)設施見(jiàn)附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號、房地產(chǎn)權證號)為_(kāi)_____。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為_(kāi)_____原產(chǎn)權證上標明______面積。如原產(chǎn)權證上標明的面積(以下簡(jiǎn)稱(chēng)暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)實(shí)際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)實(shí)際測定面積(以下簡(jiǎn)稱(chēng)實(shí)際面積)為準。該房屋交付時(shí),房屋實(shí)際面積與暫測面積的差別不超過(guò)暫測面積的±__________%(不包括±__________%)時(shí),房?jì)r(jià)款保持不變。實(shí)際面積與暫測面積差別超過(guò)暫測面積的±__________%(包括±__________%)時(shí),甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起__________天內將乙方已付款退還給乙方,并按__________利率付給利息。
2.每平方米價(jià)格保持不變,房?jì)r(jià)款總金額按實(shí)際面積調整。
3.______________________________________________________________。
第三條土地使用權性質(zhì)。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_(kāi)_________;土地使用權年限自______年______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產(chǎn)轉讓批準文件號為_(kāi)_________;該房屋買(mǎi)賣(mài)后,按照有關(guān)規定,乙方無(wú)須補辦土地使用權出讓手續。
第四條價(jià)格。
按該房屋的總建筑面積計算,該套房屋售價(jià)為(人民幣)每平方米元,總金額為元整。
第五條付款方式。
乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金元整,并應于本合同生效之日起日內將該房屋全部?jì)r(jià)款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應于乙方交付定金之日起三日內,將該房屋的產(chǎn)權證書(shū)交給乙方;并應在收到該房屋全部?jì)r(jià)款之日起__________日內,將該房屋交付給乙方,并協(xié)助乙方辦理房屋過(guò)戶(hù)手續。
第七條乙方逾期付款的違約責任。
乙方應按照合同約定的付款方式、付款金額付款,如未按本合同約定付款,逾期超過(guò)________天后,即視為乙方不履行本合同。屆時(shí)甲方有權追究乙方的違約利息,利息按________計算。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房?jì)r(jià)款向甲方追究違約利息。按本合同規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,月利息在__________個(gè)月內按__________利率計算;自第__________個(gè)月起,月利息則按__________利率計算。逾期超過(guò)__________個(gè)月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第__________種約定,追究甲方的違約責任。
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的__________%向乙方支付違約金。乙方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)甲方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的`差額部分由甲方據實(shí)賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的__________%向乙方支付違約金,合同繼續履行。
3.______________________________________________________________。
第九條關(guān)于產(chǎn)權登記的約定。
在乙方實(shí)際接收該房屋之日起,甲方應當協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)規定的期限內向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)辦理權屬登記手續。如因甲方的過(guò)失造成乙方不能在雙方實(shí)際交接之日起__________天內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū),乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起__________天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的__________%賠償乙方損失。
第十條甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條因本房屋所有權轉移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之部分。本合同及其附件內,空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協(xié)議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規和政策執行。
第十四條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),甲、乙雙方同意向乙方所在地的人民法院提起訴訟。
第十五條本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條本合同連同附表共__________頁(yè),一式__________份,甲、乙雙方各執一份,__________各執一份,均具有同等效力。
甲方(簽章):______
甲方代理人(簽章):______
______年______月______日
乙方(簽章):______
乙方代理人(簽章):______
_____年_____月_____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同3
借款人即抵押人___________________
貸款人即抵押權人_________________
保證人即售房單位_________________
甲方因購買(mǎi)或建造或翻建或大修自有自住住房,根據_____市公積金管理中心和《職工住房抵押貸款辦法》規定,向乙方申請借款,愿意以所購買(mǎi)或建修的住房作為抵押。乙方經(jīng)審查同意發(fā)放貸款。在抵押住房的房地產(chǎn)權證交乙方收押之前,丙方愿意為甲方提供保證。為明確各自的權利和義務(wù),甲,乙,丙三方遵照有關(guān)法律規定,經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵守執行。
第一條借款金額甲方向乙方借款人民幣_________________________元。
第二條借款用途甲方借款用于購買(mǎi),建造,翻建,大修座落于_____區____街道_____路_____弄_____號_____室的住房。
第三條借款期限借款合同期限從_____年____月____日至____年____月___日止。
第四條貸款利率貸款利率按簽訂本合同時(shí)公布的利率確定年利率為_(kāi)__%在借款期限內利率變更,按中國人民銀行規定辦理。
第五條存入自籌資金甲方應在本合同簽訂后,在乙方開(kāi)立活期儲蓄存款戶(hù),將自酬資金存入備用。如需動(dòng)用甲方本人,同戶(hù)成員,非同戶(hù)配偶和非同戶(hù)血親公積金抵充自酬資金的,需提供當事人書(shū)面同意的證明,交乙方辦理劃款手續。甲方已將自籌資金支付給售房單位作首期房貸并有收據的可免存。
第六條貸款撥付向售房單位購買(mǎi)住房或通過(guò)房地產(chǎn)交易市場(chǎng)購買(mǎi)私房的.甲方在此不可撤銷(xiāo)地授權乙方,在辦理住房抵押登記獲得認同之日起的五個(gè)營(yíng)業(yè)日內將貸款金額連同存入的自籌資金全數以甲方購房款的名義轉入售房單位或房地產(chǎn)交易市場(chǎng)在銀行開(kāi)立的帳戶(hù)。
甲方建造,翻建,大修自住住房的,在本合同生效后自籌資金用完或將要用完時(shí),有乙方主動(dòng)將貸款資金劃入甲方在乙方開(kāi)立的活期儲蓄存款戶(hù)儲蓄卡帳戶(hù))按工程進(jìn)度支用。
第七條貸款償還
貸款本金和利息,采用按月等額還款方式。
貸款從發(fā)放的次月起按月還本付息。根據等額還款的計算公式計算每月等額還貸款本息,去零進(jìn)元確定每月還本息額,最后一次本息接清。
第一期每月還本息額為:人民幣____萬(wàn)____仟____百____拾____元整。
第二期至以后各期每月還本息額根據當年銀行公布的個(gè)人住房公積金貸款利率計算,以乙方書(shū)面通知為準,同時(shí)變動(dòng)分期每月還本息額。甲方需動(dòng)同本人,同戶(hù)成員,非同住配偶和直系血親公積金用于償還貸款本息的,可在每年的________月份辦理一次,手續與本合同第五條公積金抵充自籌資金相同。
甲方必須辦理中國__儲蓄卡,信用卡,委托乙方以自動(dòng)轉帳方式還本付息的足額款項,存入儲蓄卡帳戶(hù)或信用卡帳戶(hù),保證乙方能夠實(shí)施轉帳還款。
當因甲方原因造成用卡還款失敗時(shí),甲方必須持現金到原貸款經(jīng)辦行還款。甲方提前將未到期貸款本金全部還清,
乙方不計收提前還款手費,也不退回按原合同利率收取的貸款利息。
第八條貸款擔保
本合同項下甲方購買(mǎi)的住房由丙方提供階段性保證。在未將房地產(chǎn)權證交乙方收押前,如發(fā)生借款人違約連續三個(gè)月拖欠貸款本息,罰息及相關(guān)費用,丙方須在接到乙方發(fā)出《履行保證責任通知書(shū)》后的十日內負責代為清償。保證期限從貸款發(fā)生之日起,至乙方取得房地產(chǎn)權證收押之日為止。
保證期間,借款合同的甲,乙方協(xié)議變更借款合同內容,應事先征得丙方的書(shū)面同意。
本合同項下甲方購買(mǎi),建造,翻建,大修的住房作為借款的抵押擔保,由甲,乙方另行簽訂《住房抵押合同》。甲方購買(mǎi)期房的,應將購房預售合同交乙方保管。
第九條合同公證
甲,乙,丙三方自本合同簽訂之日起的十日內,向公證機關(guān)辦理本合同和甲,乙方簽訂的住房抵押合同公證。
第十條合同的變更和解除
本合同生效后,任何一方不得擅自變更和解除本合同。
甲方如將本合同項下的權利,義務(wù)轉讓給第三方,應符合有關(guān)規定,并應事先經(jīng)一方書(shū)面同意,其轉讓行為在受讓方和乙方重新簽訂借款合同后生效。
第十一條甲,乙雙方的權利和義務(wù)
甲方有權要求乙方按合同約定發(fā)放貸款;
甲方必須按約定用途使用乙方貸款,未經(jīng)乙方書(shū)面同意,甲方不得將乙方貸款挪作他用。
乙方應按合同規定期限及時(shí)發(fā)放貸款。
第十二條違約責任
甲方在執行本合同期間,未按月償還貸款本息為逾期貸款,乙方按規定對其欠款每____天計收萬(wàn)分之_____的罰息;并由甲方在活期儲蓄或儲蓄卡帳戶(hù)內存入一個(gè)月的貸款數,保證按時(shí)歸還乙方貸款。
甲方如連續六個(gè)月未償還貸款本息和相關(guān)費用,或被發(fā)現申請貸款時(shí)提供資料不實(shí)以及未經(jīng)已防書(shū)面同意擅自將抵押住房出租,出售,交換,贈與等方式處分抵押住房的,乙方有權提前收回貸款本息,直至處分抵押住房,如不足以?xún)斶欠款的沒(méi)有繼續向甲方追償欠款的權利。
甲方未將乙方貸款按合同約定使用而挪作他用,對挪用部分按規定每天計收萬(wàn)分之十二的罰金。
第十三條本合同爭議解決方式
在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí),可以通過(guò)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向乙方所在的人民法院起訴。在協(xié)商或訴訟期間,本合同不涉及爭議部分的條款,仍須履行。第十四條其他約定事項
第十四條本合同自甲,乙,丙三方簽訂后生效,丙方保證責任至甲方所購商品房的《房地產(chǎn)權證》和《房地產(chǎn)其他權證證明》交乙方執管后終止。甲,乙雙方承擔責任至合同項下貸款本息和相關(guān)費用全部清償完畢后終止。
第十五條本合同正本一式_____份,甲,乙,丙各執_____份,公證機關(guān),房地產(chǎn)登記機構個(gè)執_____份,副本按需確定,其中:送城市公積金管理中心一份。
甲方:__________乙方:__________
房屋買(mǎi)賣(mài)合同4
出賣(mài)人(甲方):__________________________
買(mǎi)受人(乙方):__________________________
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方愿將其擁有完全產(chǎn)權、合法擁有的位于_______________的房產(chǎn)____棟,房屋所有(共有)權證書(shū)號為_(kāi)________,房屋所有權人為_(kāi)____;房屋建筑面積為_(kāi)____平方米(以上內容以《房屋所有權證》登記為準)。以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬(wàn)_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價(jià)款出售給乙方。乙方自愿購買(mǎi)甲方上述房產(chǎn)。
二、本合同簽定前,該房屋如有應繳納的一切稅費,概由甲方負擔。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等其他稅費由乙方負擔。
三、簽定合同同時(shí)乙方愿交____元作為定金交給甲方。乙方通過(guò)向銀行申請抵押貸款方式支付甲方購房款,購房款由乙方分____期付給甲方。第一期,在貸款銀行向乙方發(fā)出貸款書(shū)時(shí),乙方將____%首付房款存入銀行,并由銀行凍結,第二期在貸款銀行向乙方發(fā)放貸款之日由銀行將乙方所貸款項及____%首付款直接劃到甲方的賬戶(hù)中;第三期,在甲方交房時(shí),由乙方一次性將余款付給甲方。
四、甲方同意乙方以向銀行申請貸款的方式支付房款,并作出如下:
1、向乙方申請貸款的銀行或銀行認可的機構提供與貸款相關(guān)的資料,簽署相關(guān)文件;
2、在辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續時(shí),應按照要求將房屋產(chǎn)權資料交付銀行或貸款銀行認可的機構持有。
五、如果乙方的貸款申請未獲貸款銀行批準,則雙方同意以下兩種方式解決該房屋的買(mǎi)賣(mài)事宜:
1、繼續履行協(xié)議,乙方一次性將購房款支付給甲方,(期限為_(kāi)______個(gè)月)。甲方收到房款_______天內與乙方去辦過(guò)戶(hù)手續。
2、解除協(xié)議,甲方收取乙方的'定金不與退還,甲方有權再次出賣(mài)本房。
六、違約責任
1、甲方如不履行本合同規定的,每逾期_______天按房?jì)r(jià)總額千分之_______作為違約金賠償賠給乙方。逾期超過(guò)_______個(gè)月時(shí),乙方有權解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房?jì)r(jià)款(包括定金全部退還乙方外,并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。每逾期_______天按房?jì)r(jià)總額千分之_______作為違約金賠償給甲方。逾期超過(guò)_______個(gè)月時(shí),甲方有權解除合同。解約時(shí),乙方應賠償甲方經(jīng)濟損失人民幣______元。
3、如果甲方出售的房屋存在他項權利設定或其他產(chǎn)權糾紛以致影響到乙方權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
七、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按_______方式解決。
八、其他約定
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式____份,甲乙方各執____份。
甲方:___________________
乙方:___________________
__________年_______月____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同5
出賣(mài)人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
電話(huà)身份證號:
現住址:
買(mǎi)受人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
電話(huà)身份證號:
現住址:
見(jiàn)證方:
電話(huà):
身份證號:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)房屋達成如下協(xié)議:
第一條乙方購買(mǎi)甲方位于私有樓房住宅一處,建筑面積為平方米(位置、面積都以“甲方與簽訂的合同”為準)。
第二條雙方商定該房屋按甲方所提供的建筑面積及房屋的內部情況,轉讓價(jià)格定為萬(wàn)元人民幣,大寫(xiě)人民幣。此價(jià)格內包含房屋本身及附屬設施設備的價(jià)格。
第三條甲方應在簽署本合同時(shí),向乙方提供以下證件原件及復印件:
1、身份證、戶(hù)口薄、結婚證;
2、購房合同、購房發(fā)票及相關(guān)的繳稅(費)憑證;
3、房屋共有人同意或委托出賣(mài)的證明;
4、辦理房屋買(mǎi)賣(mài)及過(guò)戶(hù)手續應出具的其他文件。
注:如有特殊情況發(fā)生,甲方子女必須無(wú)條件協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續。
第四條甲方的承諾保證:
1、甲方保證自己所提供的原有購房協(xié)議及自己的身份證件真實(shí)有效,不存在任何虛假成分;
2、甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛,轉讓該房屋不存在法律上的障礙。
3、甲方保證其配偶、兒女和其他享有繼承權的人對該房屋不主張繼承權、共同所有權和其他權利。
4、甲方保證該轉讓房產(chǎn)不涉及第三方的權利(如抵押等),否則造成不良后果由甲方出面解決。
5、甲方保證因國家政策性拆遷、自然災害等涉及到的土地與房屋賠償或補償歸乙方所有,與甲方無(wú)關(guān)。
6、若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權糾紛或其它債權債務(wù),概由甲方負責清理,并承擔相應的責任,與乙方無(wú)關(guān)。
7、由于建設方的.原因,本房屋沒(méi)有辦理房屋產(chǎn)權證,甲方保證:建房單位在日后統一辦理房屋產(chǎn)權證時(shí),甲方及時(shí)辦理房屋產(chǎn)權證,在10日內與乙方辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續,保障乙方對房屋所有權的合法行使。如因變更時(shí)甲方造成的費用增加,所有增加費用由甲方承擔。如能變更正常,辦理房產(chǎn)證的費用由乙方負責。
8、在簽訂本合同后,房屋價(jià)格上漲或下跌均由乙方承擔,與甲方無(wú)關(guān)。
9、甲方保證在本協(xié)議中提供的聯(lián)系方式及現有住址變更的情況下,能及時(shí)的通知乙方,以方便乙方在辦理相關(guān)手續時(shí),可以及時(shí)的找到甲方。
第五條上述房屋在甲方實(shí)際交付乙方之日前所發(fā)生的費用(水費、電費、天然氣費等)由甲方負責。在第二次付款后,甲方必須將購買(mǎi)房屋的所有相關(guān)手續全部交給乙方。在雙方在場(chǎng)的情況下,甲乙雙方征對房屋對以下項目進(jìn)行交接:
甲方將上述房屋全部鑰匙、水卡、電卡、煤氣卡等給乙方,交房時(shí)已交清的所有憑證交付乙方,避免乙方在過(guò)后生活中發(fā)生不必要的麻煩。
乙方現場(chǎng)檢查后,如無(wú)任何異議,視為該房屋情況符合本協(xié)議書(shū)
約定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、處置權歸乙方行使。
第六條付款方式;
第一次付款:在___年___月___日甲方向乙方收取房屋定金元,作為房款的一部分。
第七條違約責任甲方必須配合乙方提供過(guò)戶(hù)時(shí)所需的相關(guān)資料,如在辦理過(guò)戶(hù)手續之前出現任何甲方或見(jiàn)證人違約,甲方須即時(shí)無(wú)條件歸還乙方所交納的全部費用,并承擔元違約金,如無(wú)法聯(lián)系上甲方或甲方故意拖欠,則須由見(jiàn)證方在收到乙方書(shū)面通知3個(gè)工作日內先行替甲方承擔違約的全部費用,如超過(guò)3個(gè)工作日見(jiàn)證方未支付違約金和本金予乙方,則逾期一日須交納以上款項的千分之五作為滯納金。
第八條甲、乙雙方任何一方違背此協(xié)議任何一款或有欺詐行為者均視為違約,另一方有權解除合同,違約或欺詐方將付房款百分之拾的罰金給對方,且負擔對方由此而引起的損失和費用。
第九條交房日期:甲方收到乙方第二次房款。
第十條本合同經(jīng)公證處公證,在本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十一條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。本合同的附件及補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十二條本合同連同附件共三頁(yè),一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執一份,見(jiàn)證人執一份。第十三條此合同與房屋買(mǎi)賣(mài)合同同時(shí)起法律效力。
第十四條本合同自三方簽字之日起生效。
出賣(mài)人(簽字):
買(mǎi)受人(簽字):
簽訂地點(diǎn):
簽訂地點(diǎn):
見(jiàn)證方(簽字):
簽訂時(shí)間:_____年___月___日
簽訂時(shí)間:___年____月____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同6
甲方(代理商)_________
乙方:______________
地址:___________________________
地址:______________
為了共同拓展旅游、商務(wù)酒店訂____市場(chǎng),更加深入的鞏固酒店的客源,充分發(fā)揮甲乙雙方在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一、合同簽訂后,表明乙方成為_(kāi)______旅行網(wǎng)成員單位,甲乙雙方有義務(wù)為會(huì )員提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),并在酒店的明顯位置放置“新概念旅行網(wǎng)會(huì )員單位”的標志。
二、酒店客房預定
1.甲方為其會(huì )員預定乙方的客房,預定的方式是:甲方通過(guò)傳真向義方發(fā)送會(huì )員的定單,明確會(huì )員用房的類(lèi)型、日期、數量、天數等。乙方在收到訂單后___分鐘內向甲方回傳有乙方操作人簽名的定單,完成交易,乙方并將訂單轉到酒店前臺,保證客人順利入住酒店,得到滿(mǎn)意的服務(wù)。
2.如定單無(wú)注明或提供客人的準確航班、車(chē)次,所有訂定房只保留到當天_____。
3.持旅行卡成員可直接入住酒店,乙方負責將客人信息反饋給甲方,甲方根據乙方提供的反饋旅客訂房數量及時(shí)給客人增加積分。
三、房款的支付
1.前臺現付:一般會(huì )員前臺現付。
2.掛帳支付:會(huì )員中特殊客人(如貴賓)可掛款支付,由甲方在每月____日前結算。
四、結算方式酒店、代理商、總公司統一結算時(shí)間為每月____日。
五、甲方義務(wù)和權利
1.甲方義務(wù)為乙方宣傳,媒體包括電視、電臺、互聯(lián)網(wǎng)、報刊雜志、各地傳單等。
2.甲方將本著(zhù)對會(huì )員負責的態(tài)度如實(shí)的將乙方推薦給會(huì )員,作到不夸大、不貶低。
六、乙方義務(wù)和權利
1.乙方義務(wù)為甲方提供乙方的資料,并保證其資料的真實(shí)性。
2.合同簽訂后,表明乙方加入_______旅行網(wǎng)會(huì )員單位,有義務(wù)在酒店的明顯位置放置甲方的`標志。
3.甲乙雙方合作是XX的,乙方必須盡力推銷(xiāo)旅行卡和商務(wù)卡,并保證會(huì )員得到乙方優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
4.乙方必須盡力銷(xiāo)售旅行服務(wù)卡。
七、協(xié)議的有效期
1.本協(xié)意自簽訂之日生效,一式三份,甲方二份、乙方一份,各份均具有同等法律效力。
2.合同期滿(mǎn)后,雙方如無(wú)異議,本合同自動(dòng)延伸________年。
八、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議,雙方應盡量通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,任何一方可向甲方有管轄權的人民法院起訴。
九、客房?jì)r(jià)目表:(如果客房類(lèi)型過(guò)多,請復印此頁(yè))房型:________季節:__________門(mén)市價(jià):_________協(xié)議價(jià):______銷(xiāo)售價(jià):_____旅行卡:______團隊價(jià):______早餐_______備注:__________
1.售價(jià)=協(xié)議價(jià)+雇金。
2.雇金=_______元(普通酒店)、_______元(特推酒店)、_______元以及以上(各種相應的推廣與宣傳)。
3.旅行卡價(jià)=協(xié)議價(jià)(客人持旅行卡可優(yōu)先直接入住,酒店不必再向公司反雇金)。
4.淡季時(shí)間:_____________________旺季時(shí)間:_____________________旺季時(shí)間:_____________________甲方:____旅行服務(wù)公司
乙方:________________電話(huà):________________
電話(huà):________________傳真:________________
傳真:________________簽約代表:____________
簽約代表:____________操作人:______________
操作人:______________開(kāi)戶(hù)行:______________
開(kāi)戶(hù)行:______________帳號:________________
帳號:____日期____日期
房屋買(mǎi)賣(mài)合同7
原告:
被告:
訴訟請求:
一、請求貴院判令被告繼續履行合同,并限期被告無(wú)條件交付原告之房屋合法手續。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_________元,違約金_________元/天,(由_______年_____月______日至______年_____月______日)逾期7個(gè)月,(按銀行同期貸款利率計算)。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金,共計人民幣_________元(大寫(xiě):)。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權延期帶來(lái)的損失_________元。(按銀行現利率執行)。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關(guān)費用由被告承擔。
事實(shí)與理由
原告與被告系商品房買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。原告于______年_____月______日與被告簽署了《商品房的買(mǎi)賣(mài)合同》,原告購買(mǎi)被告開(kāi)發(fā)的紅橋區咸陽(yáng)路南端東側龍悅花園___樓___門(mén)_________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務(wù)進(jìn)行了詳細約定。原告于______年______月______日將首付款人民幣_________元,于____年___月___日將貸款人民幣_________元付于被告帳戶(hù),合計總房款_________元全部支付到被告指定帳戶(hù)。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個(gè)買(mǎi)受人應盡的付款義務(wù)。根據合同第三條約定,該商品房應于______年_____月______日前驗收合格并交付使用,但由于被告沒(méi)有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》,導致至今_______年___月___日,原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應當以違約造成的損失確定違約金數額;第十七條損失賠償額標準:逾期交付使用房屋的.,按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門(mén)公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機構評定的同地段同類(lèi)房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布20xx年房屋租賃市場(chǎng)指導租金的通知》中《紅橋區20xx年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區22元/月/建筑平方米,以此為依據要求增加違約金數額。自______年______月______日至______年______月_______日的違約金為人民幣_________元。
原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢(xún)問(wèn),無(wú)奈之下,原告只得拿起法律武器來(lái)維護自己的合法權益。現根據《中華人民共和國合同法》、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》20xx年6月1日執行版的相關(guān)規定,向貴院提起訴訟,請求人民法院依法予以支持。
此致
_________人民法院
一、本訴狀副本___份(按被告人人數提交);
二、證據___份。
具狀人:_________
___年___月___日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同8
甲方(賣(mài)方):______________
乙方(買(mǎi)方):______________
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在__________________________________________________房產(chǎn)出賣(mài)給乙方,并將與所出賣(mài)該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權同時(shí)出賣(mài)給乙方。(附平面圖)
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫(xiě)_____________________________________,即人民幣小寫(xiě)_____________。
三、乙方在簽訂本合同時(shí),支付定金,即小寫(xiě)________________。
四、乙方支付定金之日起_________個(gè)月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的`土地使用權。
六、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)公證手續,待房產(chǎn)公證到乙方名下之時(shí),乙方應向甲方付清全部房款余額。
七、甲方應在公證前將該房產(chǎn)交付乙方屆時(shí)該房產(chǎn)應無(wú)任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無(wú)人租住、使用無(wú)欠賬,如電話(huà)費、水電費、入網(wǎng)費、有線(xiàn)電視費等。
八、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付______元的違約金一方如不能按規定交付房產(chǎn)或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付______元罰金,逾期30日視為毀約。
九、附加條款:
1._________________________________________________
十、本合同一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(賣(mài)方):___________
乙方(買(mǎi)方):___________
___________年___________月___________日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同9
甲方(出售方):
身份證號:
乙方(買(mǎi)受方):
身份證號:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律法規的規定,甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上就房屋買(mǎi)賣(mài)事宜達成如下協(xié)議:
第一條房屋基本情況
1、甲方所售房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)為樓房/平房,坐落于:_____。該房屋所在樓層為_(kāi)____層,建筑面積共計_____平方米。
2、該房屋規劃設計用途為住宅/公寓/辦公/商業(yè)/其他:_____。
第二條房屋權屬情況
1、該房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產(chǎn)權證號為:_____。
2、該房屋性質(zhì)屬于下列第_____種情形。
(1)商品房;
(2)已購公有住房;
(3)向社會(huì )公開(kāi)銷(xiāo)售的經(jīng)濟適用房;
(4)其他房屋。
3、該房屋抵押情況為第_____項:
(1)該房屋未設定抵押。
(2)該房屋已設定抵押,抵押權人為:_____,抵押登記日期為:_____年_____月_____日,他項權利證號為:_____。
4、該房屋租賃情況為第_____項:
(1)甲方未將該房屋出租。
(2)甲方已將該房屋出租,承租人為:_____,租賃期限為:_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,承租人已放棄優(yōu)先購買(mǎi)權。
第三條成交價(jià)格、付款方式及資金劃轉方式
1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,該房屋成交價(jià)格為:人民幣(大寫(xiě))_____億_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整,(¥_____元)。
2、乙方在簽訂本合同時(shí)支付定金人民幣(大寫(xiě))_____億_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整,(¥_____元)。
3、關(guān)于購房款的支付,甲、乙雙方同意按照下述第_____項方式履行:
(1)一次性支付,在房屋所有權轉移登記手續辦理當日,乙方將扣除定金外的剩余房款一次性全額支付給甲方。
(2)分兩次支付,乙方于_____將首付款人民幣_____元(含前期支付全部定金人民幣_____元)以自行支付的方式支付甲方;剩余房款人民幣_____元,乙方在房屋所有權轉移登記手續辦理完畢當日支付給甲方。
(3)關(guān)于貸款的約定:乙方向(銀行/公積金管理中心)申辦抵押貸款,擬貸款金額為人民幣(大寫(xiě))_____元(¥_____元)。乙方因自身原因未獲銀行貸款或公積金管理中心批準的,雙方同意按照第_____方式解決。
a、乙方自行籌齊剩余房?jì)r(jià)款,以現金形式支付給甲方。
b、乙方繼續申請其他銀行貸款,至貸款批準,其間已發(fā)生的及要產(chǎn)生的各項費用由乙方自行負擔。
c、本合同終止,乙方支付的定金和房?jì)r(jià)款應如數返還,雙方互不承擔違約責任,在申辦貸款過(guò)程發(fā)生的各項費用均由乙方承擔。
第四條房屋產(chǎn)權及具體情況的承諾
1、甲方應當保證該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛,因甲方原因造成該房屋不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的,甲方應當承擔相應責任。
2、甲方應當保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入的各項房屋附屬設施設備及其裝飾保持良好的狀況。
3、房屋交付之日前所產(chǎn)生的物業(yè)管理費、供暖費、水費、電費、有線(xiàn)電視費、燃氣費、電信、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )費等所有費用由甲方承擔,交付日以后(含交付日)所產(chǎn)生的上述費用由乙方承擔。甲方同意其繳納的該房屋專(zhuān)項維修資金(公共維修基金)的賬面余額轉移至乙方名下。
第五條房屋的交付
甲方應當在_____前將該房屋交付給乙方。該房屋交付時(shí),應當履行下列第_____項手續:
1、甲方與乙方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況進(jìn)行驗收,記錄水、電、氣表的度數,并交接相關(guān)物品;
2、甲乙雙方在房屋附屬設施、裝飾裝修、相關(guān)物品清單上簽字;
3、移交該房屋房門(mén)鑰匙。
第六條違約責任
1、逾期交房責任除不可抗力外,甲方未按照第五條約定的期限和條件將該房屋交付乙方的,按照下列方式處理:
按照逾期時(shí)間,分別處理(1)和(2),不作累加。
(1)逾期在_____日之內,自第五條約定的交付期限期滿(mǎn)之次日起至實(shí)際交付之日止,甲方按日計算向乙方支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之_____的違約金,并于該房屋實(shí)際交付之日起_____日內向買(mǎi)受人支付違約金,合同繼續履行。
(2)逾期超過(guò)_____日(該日期應當與第(1)項的日期相同)后,乙方有權退房。乙方退房的,甲方應當自退房通知送達之日起_____日內退還已付款,并按照乙方全部已付款的_____%向乙方支付違約金。
2、逾期付款責任
乙方未按照約定的時(shí)間付款的,按照下列方式處理:
按照逾期時(shí)間,分別處理(1)和(2),不作累加。
(1)逾期在_____日之內,自約定的.應付款期限之次日起至實(shí)際支付應付款之日止,乙方按日計算向甲方支付逾期應付款萬(wàn)分之_____的違約金,并于該房屋實(shí)際交付之日起_____日內向甲方支付違約金,合同繼續履行。
(2)逾期超過(guò)_____日(該日期應當與第(1)項的日期相同)后,甲方有權解除合同,甲方解除合同的,乙方應當自解除合同通知送達之日起_____日內按照累計的逾期應付款的_____%向甲方支付違約金,并由甲方退還乙方全部已付房款。
第七條稅、費相關(guān)規定
本合同履行過(guò)程中因政策須繳納新的稅費的,由政策規定的一方繳納;政策中未明確規定繳納方的,由_____方繳納。
第八條權屬轉移登記
當事人雙方同意,_____年_____月_____日,雙方共同向房屋權屬登記部門(mén)申請辦理房屋權屬登記手續。
第九條簽約承諾
本合同簽署人均保證有簽署本合同并支付或收取定金的權利,若因其無(wú)代理權或無(wú)權處分,致本合同無(wú)法成立、生效的,該方簽署人應按照所簽署的本合同第六條約定和定金規則向對方承擔責任。本條款獨立生效。
第十條不可抗力
因不可抗力不能按照合同約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時(shí)告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風(fēng)險責任自該房屋(所有權轉移/轉移占有)之日起轉移給乙方。
第十一條爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議、由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向所在地人民法院起訴。
第十二條其他
1、對本合同的解除,應當采用書(shū)面形式。本合同補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式_____份,合同各方各執_____份。各份合同文本具有同等法律效力。
3、本合同經(jīng)各方簽署后生效。
4、簽署時(shí)間:_____年_____月_____日。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
聯(lián)系方式:
地址:
地址:
賬戶(hù):
賬戶(hù):
簽訂地點(diǎn):
房屋買(mǎi)賣(mài)合同10
訂購方(甲方):
出售方(乙方):
根據《民法典》及有關(guān)法律法規規定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條生豬單體品種、毛色由雙方協(xié)商議定。品種____________;毛色____________;
第二條雙方合作期限為_(kāi)_____________年,即______________年____月____日至______________年____月____日;
第三條交貨時(shí)間、數量、重量及價(jià)格:
1、乙方交貨時(shí)間以甲方提出的時(shí)間為準,生豬數量及重量以實(shí)際交貨為準,價(jià)格隨行就市;
2、乙方出售的`生豬單體重量每頭不得低于____________公斤;
3、甲乙任何一方如提前或延期提貨與交貨,均應事先通知對方,雙方另行達成新的協(xié)議,甲乙雙方應按本合同繼續履行。
第四條交貨、驗收、檢疫、結算方式:
1、生豬由甲方上門(mén)收購或乙方送貨上門(mén),雙方當面驗收,乙方出售給甲方的生豬必須是經(jīng)當地檢疫部門(mén)檢疫合格的生豬;
2、貨款由甲方支付給乙方,現金當場(chǎng)結算,錢(qián)貨兩清,甲方不得欠款;
第五條不可抗力
1、甲乙雙方任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同時(shí),應盡快向雙方通報理由,在提供相應證明后,可根據情況部分或全部免予承擔違約責任。
2、生豬如因生長(cháng)、養殖等原因不能出欄,交貨日期可協(xié)商提前或推遲。
第六條違約責任
1、甲方在合同履行中無(wú)故退貨,應償付乙方退貨部分貨款總值的5%支付違約金;甲方無(wú)故拒收生豬,應向乙方償付拒收生豬總值的5%支付違約金;
2、乙方交貨數量少于合同規定的,按少交數量總值的5%支付違約金;乙方在交貨中,出現病死或其他問(wèn)題生豬,甲方有權拒收。
甲方:____________
聯(lián)系電話(huà):____________
乙方:____________
聯(lián)系電話(huà):____________
______________年____月____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同11
立房屋買(mǎi)賣(mài)契約人:____________
買(mǎi)房人:____________
賣(mài)房單位:____________
雙方就下列房屋買(mǎi)賣(mài)達成協(xié)議,現簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)契約如下:
1、房屋地址面積:____________
詳細地址:____________
室號部位:____________
房屋建筑面積:____________
平方米:____________
上開(kāi)房屋面積包括走道、扶梯間等公用部位分攤的面積。
2、本契約全部?jì)r(jià)款計人民幣:____________元。
價(jià)款計算組成:____________,投調稅____________。
3、付款約定:簽約____________周內付清。
4、上開(kāi)房屋,在買(mǎi)房人交清價(jià)款和履行其他約定后,由賣(mài)房單位辦理房屋交付手續。買(mǎi)房人可持本契約和交付房屋手續及其他有關(guān)證件,向房屋所在區房管部門(mén)辦理申請房屋所有權登記或所有權移交手續,所需手續費由買(mǎi)房人支付。
5、上開(kāi)房屋的.基地及底層小院子,因土地屬于國有,僅供買(mǎi)房人使用。但必須服從城市建設規劃,按規定繳納房產(chǎn)稅和土地使用費。
6、買(mǎi)房人所購的房屋,應按國家房屋管理的規定使用,接受所在地區街道組織、房管部門(mén)的管理和指導。不得隨意亂拆亂改。走道、扶梯間等公用部位屬同幢住戶(hù)共同財產(chǎn),不得隨意侵占,嚴禁亂搭亂建。
7、上開(kāi)房屋,在辦理交付手續之日起壹年內,凡屬屋面漏水、外墻滲水和結構性的質(zhì)量問(wèn)題,由賣(mài)房單位負責保修;凡屬買(mǎi)房人使用不當或人為損壞,由買(mǎi)房人自行負責;保修期滿(mǎn)后全部由買(mǎi)房人自行負責維修。
8、其他約定:上述房產(chǎn)權自買(mǎi)方辦理完房產(chǎn)變更登記后歸買(mǎi)方所有。
本契約一式四份,雙方各執兩份。
買(mǎi)房人:____________
賣(mài)房人:____________
房屋買(mǎi)賣(mài)合同12
甲方(賣(mài)方):_____________ 身份證號碼:_____________
身份證號碼:_____________
甲方的代理人:_____________ 身份證號碼:_____________
乙方(買(mǎi)方):_____________ 身份證號碼:_____________
身份證號碼:_____________
乙方的代理人:_____________ 身份證號碼:_____________
丙方(中介方):_____________
甲乙丙三方在平等自愿的基礎上,經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同,以資信守。
第一條房地產(chǎn)基本狀況
經(jīng)丙方居間促成,甲方將其所有的房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡(jiǎn)稱(chēng)房地產(chǎn))轉讓給乙方。該房地產(chǎn)基本狀況如下:
(一)該房屋位于_____________,房屋類(lèi)型_____________,結構_____________,樓層_____________,建筑面積_____________平方米,土地使用權面積_____________平方米,附帶車(chē)庫約_____________平方米,閣樓約_____________平方米,裝飾裝修狀況為_(kāi)____________。
(二)該房屋所有權證號:_____________,該房屋占用范圍內的土地所有權為:_____________,土地使用權取得方式:【出讓/劃撥/其它】,土地使用權證號:_____________。
(三)附隨該房屋一并轉讓的設施、設備包括:_____________(名稱(chēng)、品牌、型號、數量)
第二條甲方擔保
(一)權利擔保。甲方對轉讓房地產(chǎn)的權屬帶給如下?lián)#?/p>
1、保證該房地產(chǎn)是貼合國家及本市關(guān)于房屋上市的有關(guān)規定及政策,否則,由甲方承擔全部職責;
2、該房地產(chǎn)的權利被限制狀況為:□A。甲方承諾對該房地產(chǎn)享有完全的處分權,交易時(shí)不存在被查封、抵押及共有權人不同意出售等權利瑕疵和負擔,保證乙方不受第三人合法追索;□B。該房地產(chǎn)在交易前已經(jīng)設定抵押,抵押權人為:_____________,甲方應于前辦理抵押注銷(xiāo)手續。
3、若該房地產(chǎn)在交易前已存在有關(guān)稅費及設施安裝費等債務(wù)糾紛,甲方應在申請辦理房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)前辦妥結清,如有未清事項,由甲方承擔全部職責;
4、因該房地產(chǎn)存在權利負擔或債務(wù)糾紛而引發(fā)訴訟等爭議處理程序給乙方造成損失的,甲方承擔賠償職責。
(二)質(zhì)量擔保。甲方保證所出售的房屋貼合國家強制性標準,具有通常的居住使用功能,交易之前鄰里之間無(wú)公用面積糾紛等矛盾,否則,由甲方承擔全部職責;在保修期內出現內在結構和質(zhì)量問(wèn)題的,甲方應當用心協(xié)助乙方向職責第三方主張權利。
第三條成交價(jià)格
該房地產(chǎn)按套計價(jià),成交總價(jià)為人民幣_____________元整(以下均以人民幣結算),該成交價(jià)款包括:【□A僅指該房地產(chǎn)及其附屬設施本身價(jià)格;□B還包含附隨房屋一并轉讓的設施、設備價(jià)格】
第四條付款方式和期限
(一)本合同簽訂之日,乙方應向甲方支付定金_____________元整,作為購房擔保。在申請辦理房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)前,甲方毀約的,雙倍返還乙方定金,乙方毀約的,無(wú)權要求甲方返還定金。完成房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)申請手續簽字后,定金抵作購房款。
(二)為督促甲方及時(shí)履約,乙方能夠預留_____________元整作為履約保證金,此款在甲方實(shí)際交付房屋、結清應付費用、房地產(chǎn)權全部過(guò)戶(hù)至乙方名下之日結清。
(三)除定金、保證金之外的剩余房款_____________元整,甲乙雙方約定采取以下第種付款方式:
□A、乙方應于甲乙雙方完成房屋產(chǎn)權交易過(guò)戶(hù)申請手續簽字之日一次性付清。
□B、乙方采取貸款方式付款
1、乙方應于給付甲方首付款元整,剩余房款元整申請貸款。
2、乙方應于向貸款機構提交貸款申請的相關(guān)資料,并配合貸款機構進(jìn)行貸款調查、審查和審批等手續,甲方應協(xié)助乙方辦理貸款手續。貸款部分的房款應于貸款機構放款的當日直接給付甲方。
3、如貸款機構實(shí)際審批貸款額不足以支付房款余額或貸款未獲批準的,雙方約定按以下第種方式處理:
a、乙方應于貸款機構出具貸款承諾函之日起三個(gè)工作日內補足應交款。
b、合同終止,甲方應在合同終止之日起三個(gè)工作日內退還乙方已付所有款項。
□C、甲乙雙方約定的其他付款方式:
第五條房屋交付
(一)甲方應于騰出該房屋,交付給乙方占有、使用,并移交該房屋房門(mén)鑰匙,作為房屋轉移占有的標志。
(二)該房屋交付時(shí),甲乙雙方應共同對附隨該房屋一并轉讓的設施、設備及裝飾裝修狀況進(jìn)行清點(diǎn)查驗,并辦理書(shū)面交接手續。
甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡本合同記載的各項設施、設備及裝飾裝修被損壞、拆除的,甲方應按購置同等設施、設備的市場(chǎng)新品價(jià)格或修復同類(lèi)工程的市場(chǎng)價(jià)值承擔賠償職責。
(三)交付日前,房屋所產(chǎn)生的水、電、有線(xiàn)電視、通訊、物業(yè)等各項費用由甲方承擔,應在房屋交付前結清;以上費用的付訖憑證交乙方查驗,如有未清事項,乙方有權從履約保證金中直接抵扣上述欠費。交付日后所產(chǎn)生費用由乙方承擔。
(四)房屋風(fēng)險職責自房屋交付之日起轉移給乙方承擔。
(五)甲方應于前將落戶(hù)于該房屋的戶(hù)籍關(guān)系遷出。
第六條產(chǎn)權過(guò)戶(hù)
(一)甲乙雙方同意于,共同應攜帶相關(guān)資料向房屋權屬登記機關(guān)申請辦理房屋所有權轉移登記,并按照規定的期限和條件及時(shí)、全面地履行相關(guān)手續和帶給完備資料;在乙方領(lǐng)取《房屋所有權證》后7個(gè)工作日內,甲乙雙方共同向土地管理部門(mén)申請辦理該房屋土地使用權變更登記手續。
(二)房產(chǎn)登記機關(guān)準予登記的,雙方提出申請的時(shí)間為該房屋權利轉移時(shí)間。
(三)辦理產(chǎn)權交易過(guò)戶(hù)手續所發(fā)生的稅費按以下第種方式承擔:
□A、甲乙雙方按國家和本市的相關(guān)規定各自承擔;
(四)甲方應及時(shí)協(xié)助乙方辦理公共維修基金、物業(yè)等房屋附屬事項過(guò)戶(hù)手續。
(五)在房地產(chǎn)權過(guò)戶(hù)未辦理完畢前,如遇規劃拆遷,甲方應用心協(xié)助乙方辦理相關(guān)拆遷手續,有關(guān)拆遷安置補償的權利和義務(wù)均歸乙方享有和承擔。
第七條違約職責
(一)除貸款機構的原因外,乙方未按本合同約定期限付款的,每逾期一日,乙方應按逾期未付款的萬(wàn)分之五向甲方加付違約金;逾期超過(guò)日的,甲方有權解除本合同;甲方解除合同的,應書(shū)面通知乙方。乙方應按該房地產(chǎn)成交總價(jià)的20%向甲方支付違約金,并承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。甲方應自解約通知送達之日起三個(gè)工作日內退還乙方除違約金和應付稅費之外的已付款。
(二)除不可抗力影響外,甲方未按本合同約定期限交付房屋或遷出戶(hù)籍關(guān)系的,每逾期一日,甲方應按乙方已付房款的萬(wàn)分之五支付違約金,違約金可從履約保證金中直接抵扣;逾期交房超過(guò)日的,乙方有權退房;甲方應自退房通知送達之日起三個(gè)工作日內退還乙方全部已付款及利息(按月利率1%計算),并按該房地產(chǎn)成交總價(jià)的20%向乙方支付違約金,且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。
(三)甲方或乙方未如約履行義務(wù),造成交易過(guò)戶(hù)延期的',每逾期一日,違約方應向對方支付100元違約金,直至實(shí)際履行完畢之日止。因甲方過(guò)錯造成乙方不能在本合同簽訂之日起天內完全取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)的,乙方有權退房。甲方應自退房通知送達之日起三個(gè)工作日內退還乙方全部已付款及利息(按月利率1%計算),并按該房地產(chǎn)成交總價(jià)的20%向乙方支付違約金,且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。
(四)本合同簽訂時(shí)甲方故意隱瞞該房屋已出賣(mài)給第三人或已抵押的事實(shí),或者本合同簽訂后甲方又將該房屋出賣(mài)或抵押給第三人,導致本合同目的不能實(shí)現的,乙方有權退房。甲方應自退房通知送達之日起三個(gè)工作日內退還乙方全部已付款及利息(按月利率1%計算),并按照乙方已付購房款的一倍支付違約金。
(五)甲方或乙方不履行本合同其它約定或違背誠信原則,導致本合同目的不能實(shí)現的,另一方有權解除合同;本合同被解除的,參照本條第1、2款執行。
第八條中介服務(wù)
(一)丙方為甲乙雙方帶給以下服務(wù):帶給真實(shí)有效的訂約信息;充當訂約介紹人和撮合人;帶給法律咨詢(xún),擬定合同文本并協(xié)助、指導訂立合同;協(xié)助辦理或代辦交房、過(guò)戶(hù)及貸款等手續;為雙方簽訂和履行房屋買(mǎi)賣(mài)合同創(chuàng )造便利。丙方在辦理委托事務(wù)中需繳納的手續費、工本費、材料費及印刷費等費用概由委托方承擔。
(二)中介服務(wù)費按房屋成交總價(jià)的2%收取,共計_____________元整,由承擔,應于付清。甲乙雙方未能交易成功的,中介費不予減免;甲乙雙方自愿解除合同的,雙方各承擔50%;若甲方或乙方違約或違背誠信原則導致未能交易成功的,由違約方或過(guò)錯方承擔全部中介費。
(三)甲方或乙方不按時(shí)支付中介費的,每逾期一日,應按未付費用的3%向丙方加付違約金;本合同簽訂后,甲乙雙方不付清中介費而私下交易或透過(guò)其他居間方成交的,應共同向丙方承擔雙倍中介費。
(四)丙方故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實(shí)或者帶給虛假狀況,損害甲方或乙方利益的,不得要求支付中介費,造成損失的,應當承擔損害賠償職責。
(五)在本合同簽訂之日,甲方應將房屋所有權證、土地使用權證、原購房合同書(shū)及房款(含車(chē)庫)交付憑證、契稅發(fā)票以及其它一切交易過(guò)戶(hù)所需的資料交給丙方暫時(shí)代為保管,丙方出具收到憑證。辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續時(shí),丙方及時(shí)帶給。若以上證件不能交給丙方保管,甲乙雙方商定,將定金交給丙方代為保管,待房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)至乙方名下后,丙方將定金交付給甲方抵作購房款,若甲方或乙方毀約,適用定金罰則。
第九條補充或變更約定事項(對以上條款的變更約定,效力優(yōu)先于原約定)
第十條其他條款
(一)本合同未盡事項,由當事方另行議定,簽訂補充協(xié)議。
(二)本合同在履行中發(fā)生爭議,三方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),可依法起訴。
(三)為辦理貸款或產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續,甲乙雙方另行簽訂的房屋轉讓合同與本合同不一致的,以本合同為準。
(四)本合同自三方簽字或蓋章之日起生效;本合同一式三份,三方各執一份。
甲方:_____________
乙方:_____________
丙方代表:_____________
甲方代理人:_____________
乙方代理人:_____________
房屋買(mǎi)賣(mài)合同13
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。而依法成立的合同,受法律保護。下面解析商品房產(chǎn)購銷(xiāo)合同該怎樣起草,供各位參考借鑒。甲方:_________代表:_________地址及電話(huà):_________開(kāi)戶(hù)銀行:_________帳號:_________乙方:_________代表:_________地址及電話(huà):_________開(kāi)戶(hù)銀行:_________帳號:_________甲乙雙方為購銷(xiāo)_________渡假村商品房事宜,經(jīng)洽商簽訂合同條款如下,以便共同遵守。
一、乙方向甲方購買(mǎi)座落在_________渡假村_________組團內_________樓房_________棟。建筑面積為_(kāi)________平方米。其面積以_________省《建筑面積計算規則》為準。
二、商品房售價(jià)為人民幣_________元。其中包括配套的配電室、臨時(shí)鍋爐房、道路、綠化等工程設施的.費用,但不包括建筑稅和公證費。
三、付款辦法:預購房屋按房屋暫定價(jià)先付購房款_________%,計人民幣_________元,(其中_________%為定金)。待房屋建設工作量完成一半時(shí)再預付_________%。房屋竣工交付乙方時(shí)按實(shí)際售價(jià)結清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。
四、交房時(shí)間:甲方應于________年____月將驗收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方接房通知后的_________天內將購房款結清。屆時(shí)乙方若不能驗收接管時(shí),須委托甲方代管,并付甲方代管費(按房?jì)r(jià)的____日計取)。
六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規定,對房屋質(zhì)量問(wèn)題實(shí)行保修(土建工程保修________年,水電半年,暖氣一個(gè)采暖期)。
七、違約責任:
1.本合同生效后,如乙方違約,乙方已繳定金不退如甲方違約,則應雙倍退還定金。
2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(shí)(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方承擔應交房屋售價(jià)_________的罰金。甲方通過(guò)努力交付房屋,乙方又同意提前接管時(shí),以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。
八、乙方需要安裝電話(huà),由甲方解決,費用由乙方承擔。
九、乙方對所購房屋享有所有權,但必須遵守國家有關(guān)房屋管理規定及渡假村管理辦法。
十、甲乙雙方如在執行本合同過(guò)程中發(fā)生爭執,應首先通過(guò)友好協(xié)商解決,如雙方不能達成一致意見(jiàn)時(shí),應提交有關(guān)仲裁機關(guān)進(jìn)行仲裁。
一、本合同一式九份,正本兩份,雙方各執一份副本六份,雙方各執三份,正副兩本具有同等法律約束力。
二、本合同雙方簽字蓋章經(jīng)公證后生效。本合同未盡事宜另行協(xié)商。
三、本合同附件:
房屋平面位置及占用土地范圍圖(略)___渡假村別墅暫行管理方法(略)
甲方(蓋章):_________ 代表(簽字):
乙方(蓋章):_________ 代表(簽字):
________年____月____日 ________年____月____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同14
甲方:_______________
乙方:_______________
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買(mǎi)房地產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條:房產(chǎn)情況
乙方同意購買(mǎi)甲方擁有的座落在______省______市______區__________擁有的房地產(chǎn)(住宅),該房地產(chǎn)建筑面積為_(kāi)_____平方米。
第二條:房產(chǎn)價(jià)款
上述標的房地產(chǎn)的交易價(jià)格為:?jiǎn)蝺r(jià):人民幣________元/平方米,總價(jià):人民幣___________元整(大寫(xiě):____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整)。
第三條:付款時(shí)間與辦法
(一)、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。并約定在本合同簽訂之日起______日內支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。
(二)、甲方應于拿到房產(chǎn)證之日起____天內和乙方辦理房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續,并應在產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續辦完當日將_________等費用結清。
(三)、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規,并按規定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續所需繳納的'稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,一切交易稅費由_______方承擔。
第四條:違約責任
甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書(shū)面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款(不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書(shū)面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第五條:本合同主體
1.甲方是____________共______人。
2.乙方是____________共______人。
第七條:本合同一式兩份,甲乙雙方各一份。
第八條:在履約過(guò)程中發(fā)生的爭議,雙方可通過(guò)協(xié)商、訴訟方式解決。
第九條:本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十條:本房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)只能是甲方和乙方之間過(guò)戶(hù),否則乙方將另加______萬(wàn)元的費用給甲方,即總房款為_(kāi)_____萬(wàn)元。
出賣(mài)方(甲方):____________
購買(mǎi)方(乙方):____________
__________年_______月____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同15
出賣(mài)人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
姓名:_____________
身份證號:_____________
買(mǎi)受人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
姓名:_____________
身份證號:_____________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方?jīng)Q定把位于怡德尚苑的5棟樓 5號車(chē)庫賣(mài)給乙方,現就有關(guān)事項協(xié)商如下,共同信守。
一、甲方出售房屋情況
1、甲方出售的車(chē)庫屬本人直接從開(kāi)發(fā)商手中購買(mǎi)的物業(yè) 。
2、乙方同意購買(mǎi)甲方現有車(chē)庫及其物業(yè)現狀,并以本合同形式加以規定。
二、房屋價(jià)格及付款形式、交房方式
1、甲方出售此車(chē)庫的價(jià)格為人民幣 萬(wàn)仟佰拾元整,簽本合同時(shí),乙方付給甲方定金 元,余款于日之內交房時(shí)付清。
2、甲方交房時(shí),應把從開(kāi)發(fā)商手中購買(mǎi)房屋的原始發(fā)票,合同文本及車(chē)庫鑰匙及水電開(kāi)戶(hù)憑據一并交給乙方。
3、甲方收取定金后,應及時(shí)清理原來(lái)的各種費用,結清之前該房發(fā)生的`物業(yè)管理費、水電費等及其相關(guān)的各種費用。
三、違約責任
1、甲方應確保上述房屋屬本人私產(chǎn),無(wú)產(chǎn)權債務(wù)糾紛。自本合同簽字之日前,該房屋若發(fā)生與甲方有關(guān)的房屋產(chǎn)權糾紛或債權糾紛概由甲方負責,本合同簽定之后所發(fā)生的債權債務(wù)由乙方負責。
2、本合同簽定后,乙方中途悔約的,應及時(shí)通知甲方,購房定金歸甲方所有;若甲方悔約,應及時(shí)通知乙方,并雙倍返還定金給乙方。
3、甲方售房后若悔約要收回房屋或因產(chǎn)權債權糾紛造成乙方無(wú)法擁有或使用該房屋,除了雙倍返還本金給乙方外,甲方還要自收乙方購房款之日起至乙方退房時(shí)止,按1.5分月息復利計算付給乙方。
四、本合同一式份,各方各執份。
五、未盡事宜,協(xié)商解決。
甲方簽字:_____________
電話(huà):_____________
乙方簽字:_____________
電話(huà):_____________
公證人:_____________
________年____月 ____日
【房屋買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章:
房屋的買(mǎi)賣(mài)合同01-31
房屋房子買(mǎi)賣(mài)合同_買(mǎi)賣(mài)合同11-18
私人房屋買(mǎi)賣(mài)合同-買(mǎi)賣(mài)合同02-23
房屋全款交易買(mǎi)賣(mài)合同-買(mǎi)賣(mài)合同03-01
農村房屋買(mǎi)賣(mài)合同_買(mǎi)賣(mài)合同04-02
買(mǎi)賣(mài)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同12-06
房屋(門(mén)市)買(mǎi)賣(mài)合同01-17
房屋轉讓買(mǎi)賣(mài)合同12-25
房屋租賃買(mǎi)賣(mài)合同01-11
房屋居間買(mǎi)賣(mài)合同08-12