【精華】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板集錦10篇
在當今社會(huì ),人們對合同愈發(fā)重視,合同起到的作用越來(lái)越大,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧,下面是小編收集整理的房屋買(mǎi)賣(mài)合同10篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
根據國家有關(guān)法律、法規規定,甲乙雙方在自愿、平等、誠實(shí)信用的基礎上,為明確雙方權利義務(wù),就乙方向甲方購買(mǎi)房屋訂立本合同,以資雙方共同信守履行。
一、標的房屋基本情況
1、位置: 市 區 路 號 。
2、戶(hù)型: ;建筑面積: ,套內面積: 。
3、本合同項下房屋相應的土地使用權隨房屋一并轉讓。
二、房屋價(jià)款
房屋的交易總價(jià)為:人民幣___________元整(大寫(xiě):____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整)。
本合同項下房屋相應的土地使用權價(jià)款已包含在交易總價(jià)中。
公共部位與公用房屋分攤建筑面積不再另行計價(jià)。
三、付款方式及期限
甲乙雙方同意以下列方式付款:
1、乙方已向甲方交付定金 元整,自本合同簽訂之日起____天內乙方支付首付款人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方;
2、剩余房款人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾 元整于乙方取得該房屋的《房地產(chǎn)權證》之日起____天內支付。
四、房屋交付及產(chǎn)權登記的約定。
1、甲方應于本合同簽訂之日起____天內將本合同項下房屋全部交付給乙方,并應在交房當日將_________等費用結清。
2、甲方應當在房屋產(chǎn)權登記機關(guān)開(kāi)始辦理產(chǎn)權登記后 日內,及時(shí)辦理權屬登記(指房屋的《房地產(chǎn)權證》)。
3、甲方應當在取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)(指房屋的《房地產(chǎn)權證》)之日起 日內,及時(shí)將房屋權屬登記過(guò)戶(hù)至乙方名下。
五、稅費分擔約定
1、甲方辦理房地產(chǎn)權屬證書(shū)所需要的稅費、產(chǎn)權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。
2、甲方將房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)至乙方名下所花費的交易稅費、產(chǎn)權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。
六、違約責任
1、乙方如未按本合同規定的時(shí)間付款,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬(wàn)分之 的違約金。
2、甲方如未按本合同規定的期限將該房屋交付,自本合同規定的交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之 的違約金。
3、如甲方違反本合同第四條房屋交付及產(chǎn)權登記的約定,乙方有權選擇下列任一種方式處理:
a.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起日 內將乙方已付房?jì)r(jià)款退還給甲方,并按已付房?jì)r(jià)款的 %賠償乙方房屋損失,同時(shí)按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。
b.乙方不退房,甲方按已付房?jì)r(jià)款的 %向乙方支付違約金。
七、爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
八、特別約定
房屋交付后,如發(fā)生房屋征收或拆遷等對房屋及相應土地的補償,由乙方所有。
九、免責條件
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失,甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任;
2、不可抗力系指“不能預見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況”。
十、本合同經(jīng)重慶周立太律師事務(wù)所見(jiàn)證。
十一、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份、律師事務(wù)所一份,具有同等法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
十二、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
十三、雙方約定的其他事項:附件 。
甲方:_________________ 乙方:__________________
身份證號碼:__________________ 身份證號碼:___________________
地址:___________________ 地址:____________________
電話(huà):___________________ 電話(huà):____________________
簽訂日期:
見(jiàn)證人:
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
賣(mài)方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
身份證號碼: 買(mǎi)方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
身份證號碼: 根據《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國物權法》等相關(guān)規定,經(jīng)友好協(xié)商,本著(zhù)平等互利的原則,就該存量房買(mǎi)賣(mài)的有關(guān)事項達成一致,訂立本合同,共同遵守。
1、甲方將坐落在 的房地產(chǎn)(產(chǎn)權證書(shū)號為:)出售給乙方,該房屋建筑面積 平方米,儲藏室(或車(chē)庫) 平方米。乙方已對甲方所出售的房地產(chǎn)做了充分了解,愿意購買(mǎi)該房地產(chǎn)。
2、甲乙雙方約定上述房地產(chǎn)的成交價(jià)格為人民幣(大寫(xiě) 元,小寫(xiě): 元,付款方式:。
3、甲乙雙方于 年月日前向房屋登記機構申請辦理轉移登記。
4、甲方定于 年 月日前將上述房地產(chǎn)交付給乙方。
5、甲乙雙方約定上述房地產(chǎn)轉移登記中產(chǎn)生的費用由 方承擔。
6、本合同一式 份,經(jīng)雙方簽字后即生效,未盡事宜,由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。
甲方簽字:
乙方簽字:
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
甲方(賣(mài)方):
身份證號碼:
乙方(買(mǎi)方):
身份證號碼:
甲、乙雙方就宅基地及房屋買(mǎi)賣(mài)事宜,經(jīng)協(xié)商自愿達成如下協(xié)議:
一、甲方自愿將坐落在的宅基地及房屋出售給乙方。
二、雙方議定的上述宅基地及房屋成交總為人民幣元。
三、甲方陳述:該宅基地及房屋的所有權完全歸甲方個(gè)人,該宅基地及房屋沒(méi)有任何的債權債務(wù)糾紛,其轉讓符合法律規定的條件,如因甲方原因導致乙方損失,甲方愿承擔全部賠償責任。
四、雙方簽署本合同以后,乙方即向甲方支付元定金;甲乙雙方約定在___________前向乙方交付房屋,并于__________前辦理土地使用證及房產(chǎn)證手續。如因甲方原因,該房屋未在約定時(shí)間內交付給乙方,甲方雙倍返還定金給乙方;如乙方因自身原因不愿買(mǎi)受該房,甲方定金不予返還。
五、在約定期限內不能辦好土地使用證及房產(chǎn)證手續,導致本合同無(wú)法履行,乙方可向甲方提出解除合同的請求,甲方接到請求后應向乙方返還所有已收房款。土地稅由甲方承擔,契稅由乙方承擔;其他稅務(wù)由國家指定各自承擔。
七、土地使用證及房產(chǎn)證手續完善后,甲方將房屋及相關(guān)原件交付給乙方,乙方即向甲方付清最后一筆房款。
八、甲方確保房屋建筑質(zhì)量達到國家標準,該房屋發(fā)生的任何質(zhì)量問(wèn)題均由甲方承擔。
九、自本合同簽訂生效起,該宅基地及房屋的所有權、處置權、以及因國家動(dòng)拆遷安置政策帶來(lái)的所有權益均與甲方無(wú)關(guān)。
十、土地使用證及房產(chǎn)證等其他證件未能辦理前,以本合同為準。
十一、本合同自雙方簽章之日起生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決,由此達成的補充協(xié)議與本合同有同等效力。
十二、按《合同法》履行,合同履行地點(diǎn)為乙方戶(hù)籍所在地。 十三、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執一份,每份具有同等效力。
甲方簽字:
乙方簽字 :
聯(lián)系地址:
聯(lián)系
地址:
電話(huà):
電話(huà):
年 月 日
年 月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
賣(mài)方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
委托代理人:
聯(lián)系電話(huà):
買(mǎi)方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)身份證號:
通訊地址:
聯(lián)系電話(huà):
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就轉讓房屋達成如下協(xié)議:
第一條項目建設依據
該地塊土地位于面積為規劃用途為_(kāi)____,土地使用年限為_(kāi)_____。
第二條房屋銷(xiāo)售依據
買(mǎi)受人購買(mǎi)的房屋為:預售房屋。
第三條買(mǎi)受人所購房屋的基本情況
買(mǎi)受人購買(mǎi)的房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋,其房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一,房號以“附件一”上表示為準)為本合同第一條規定的項目中的:
第____座_____層_______室。
該房屋的用途為,屬結構,層高為,建筑層數地上3層,地下0層。
該房屋陽(yáng)臺是封閉式。
第四條計價(jià)方式與價(jià)款
出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述方式計算該房屋價(jià)款:
按套計算,該房屋總金額(¥元)人民幣____拾____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整。
第五條付款方式及期限
買(mǎi)受人按下列方式按期付款:
首先,一次性付款人民幣:伍萬(wàn)元作為房屋轉讓定金。然后,在一周內付款___總房款的50%(含定金)_____。接著(zhù),在二周內付款___總房款的40%___________。最后,在交房時(shí)付款___總房款的10%___________。
第六條買(mǎi)受人逾期付款的違約責任
買(mǎi)受人如未按本合同規定的時(shí)間付款,按下列方式處理:
逾期超過(guò)_____日后,出賣(mài)人有權解除合同。因買(mǎi)受人逾期并不愿繼續履行合同的,買(mǎi)受人按累計應付總轉讓款的50%向出賣(mài)人支付違約金。買(mǎi)受人愿意繼續履行合同的,經(jīng)出賣(mài)人同意,合同繼續履行,交款期限由甲乙雙方另行商定。
第七條交付期限
出賣(mài)人應當在20xx年xx月31日前,將房屋依照約定交付買(mǎi)受人使用。
第八條出賣(mài)人逾期交房的違約責任
除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣(mài)人如未按本合同規定的期限將該房屋交付買(mǎi)受人使用,按下列方式處理:
逾期超過(guò)_____日后,買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的,出賣(mài)人應當自買(mǎi)受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款。買(mǎi)受人要求繼續履行合同的',合同繼續履行,交房日期由甲乙雙方另行商定。
第九條交接
房屋達到交付使用條件后,出賣(mài)人應當通知買(mǎi)受人辦理交付手續。雙方進(jìn)行驗收交接時(shí),買(mǎi)受人應查驗房屋,沒(méi)有問(wèn)題后交接鑰匙,補齊房款。
第十條甲方承諾
甲方為乙方提供外墻粉刷、院子為水泥地面、內墻水泥砂漿抹拉毛、上下、水、電基礎設施,但乙方入住后:電表、水表、天然氣開(kāi)口等需乙方自行申請,費用自理。
如此房屋占地日后被國家統一征用或拆遷,若國家給予補償款,住戶(hù)自行協(xié)調處理,甲方不享受任何補償。房屋全部交付后,甲方將土地證交該土地證所轄范圍的所有住戶(hù)協(xié)調管理,甲方不得干涉。
第十一條乙方承諾
當交房時(shí),乙方先確認房屋狀態(tài),無(wú)異議后將全部房款交付給甲方,此房歸乙方所有,若遇到不可抗力(如:地震、國家征地、有關(guān)部門(mén)拆除等),甲方不承擔任何責任。
第十二條其他事項
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方:(簽字蓋章)乙方:(簽字蓋章)
年月日年月日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
售 方: (簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)身份證號:
買(mǎi) 方: (簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)身份證號:
居間方: (簡(jiǎn)稱(chēng)丙方)
甲,乙,丙根據中華人民共和國有關(guān)法律的規定,在合法,平等,自愿,相互信任的基礎上簽訂本合同,承諾共同遵守。
第一條:房屋基本情況
1,甲方自愿將坐落在 區 的房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"該房屋")出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解并實(shí)地看房,對該房屋現狀無(wú)異議,愿意購買(mǎi)該房屋。
2,該房屋的基本情況如下:
房屋性質(zhì): 所有權人: 面積: 樓層:
產(chǎn)權證號: 土地證號: 丘號:
附屬設施:
第二條,成交價(jià)格
甲,乙雙方協(xié)商后的實(shí)際成交價(jià)格為人民幣: 元(大寫(xiě)),$ (小寫(xiě))該房屋的配套設施,過(guò)戶(hù)的相關(guān)費用由 承擔。
第三條:傭金支付
甲方按照總房?jì)r(jià)款的 %支付,即為人民幣 元($ 元)
乙方按照總房?jì)r(jià)款的 %支付,即為人民幣 元($ 元)
甲乙雙方任何一方不履行本合同,或不完全履行致本合同終止的,違約方須在違約行為發(fā)生之日起三日內向丙方支付本合同約定的全部傭金,守約方已繳納的傭金將予以退還。
甲乙雙方惡意串通,損害丙方利益的,對上述傭金的支付承擔連帶責任。
第四條:房款付款約定(本條各款項均不計利息)
乙方向甲方的付款約定:
(1)乙方于 年 月 日向甲方支付該房屋的定金。計人民幣
元(大寫(xiě))$ (小寫(xiě))
(2)乙方于 年 月 日過(guò)戶(hù)當日交付該房款人民幣
元(大寫(xiě))$ (小寫(xiě))
(3)
(4)待該房屋過(guò)戶(hù)手續辦理完畢,且甲,乙雙方確認該房屋費用交接清楚并在物業(yè)實(shí)驗單簽字七日內(遇節假日付款時(shí)間順延),結清余款。
第五條:相關(guān)事宜
1,乙方需要貸款并請丙方為其承擔他項權辦理之前擔保責任,乙方需承擔辦理貸款的相關(guān)費用。
2,丙方為甲乙雙方提供交易機會(huì ),并促成交易成功,協(xié)助甲乙雙方辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續。
3,甲方承諾于 年 月 日前騰空該房屋,并將該房屋鑰匙交于乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發(fā)生的水,電,煤氣,有線(xiàn)電視,物業(yè)管理及戶(hù)口遷移等過(guò)戶(hù)手續及相關(guān)費用的交接事宜。
4,甲方保證該房屋權屬無(wú)爭議。如有共有權人,甲方保證出售的該房屋已取得其他共有權人的同意。
第六條:違約責任
1,甲方須保證該房屋權屬無(wú)爭議,若發(fā)生與甲方有關(guān)的權屬糾紛或債務(wù)糾紛,由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。
2,甲,乙雙方須保證該房屋結構無(wú)拆改或拆改得到相關(guān)管理部門(mén)的同意及持有合法,有效證件,若因此影響辦理過(guò)戶(hù)手續,產(chǎn)生的一切后果及違約責任均由責任方負責。
3,甲方認可乙方貸款方式付款時(shí):
(1)貸款過(guò)程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補齊所差房款,繼續履行該合同,并承擔由此而引起的經(jīng)濟損失。
(2)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實(shí),可靠。如因證明不屬實(shí)或其資信度不夠等個(gè)人原因造成的貸款未果,乙方承擔相應責任及經(jīng)濟損失。
(3)乙方須按照約定按時(shí)到指定銀行辦理貨款手續,否則貸款延期責任由乙方承擔。
4,如甲,乙任何一方拒絕履行合同或解除合同,或發(fā)生本條第1,2,3,款違約責任,均由違約方向守約方支付相當于合同第二條確定的房屋實(shí)際成交價(jià)的25%數額的違約金,并賠償守約方由此產(chǎn)生的一切損失。同時(shí),違約方應向丙方支付總房款的2%違約金。
5,如因一方違約引起訴訟,守約方為訴訟支出的相關(guān)訴訟費,保全費,律師費均由違約方承擔。
第七條:免責條款
如因洪水,地震,火災和法律,政府政策變化等不可抗力原因,導致本合同不能全面履行的,甲,乙,丙三方互不承擔違約責任。第八條:約定其他事宜
第九條:其它
1,本合同在執行中若發(fā)生爭議,甲,乙,丙三方應協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。
2,本合同經(jīng)甲,乙,丙三方簽字蓋章后生效,一式三份,一份三頁(yè),甲,乙,丙三方各執一份。各種手續交接清楚,本合同自動(dòng)終止,并由丙方收回。
甲 方: 乙 方: 丙 方:
甲方共有人: 代 理 人: 經(jīng) 辦 人:
代 理 人: 身份證號:
身份證號:
聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系電話(huà):
簽約日期: 年 月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
出賣(mài)人(甲方)
身份證號碼:
買(mǎi)受人(乙方)
身份證號碼:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)房產(chǎn)等相關(guān)事宜達成如下協(xié)議,以資共同遵守:
一、甲方自愿將其位于 _____________________________的房產(chǎn)及其土地使用權(一層車(chē)庫一處,建筑面積_____平方米;車(chē)庫門(mén)前附屬場(chǎng)地____ _____平方米及附屬卷閘門(mén)、防盜窗等設施,上述內容以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本房屋”)以人民幣_______拾_______萬(wàn)_______仟_______佰_______拾_______元整(¥______ __ 元)的價(jià)款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金 萬(wàn)元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時(shí),甲乙雙方都不具備過(guò)戶(hù)條件。等過(guò)戶(hù)條件成熟時(shí),甲方須無(wú)條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續,辦理過(guò)戶(hù)手續發(fā)生的契稅、土地出讓金由乙方負擔。甲方承擔本合同轉讓的房屋及土地稅費。乙方在甲方交付房屋后一次性將房款交付甲方。(交易后甲方給乙方寫(xiě)好收據)
四、本合同簽訂后,甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買(mǎi)賣(mài)、占有等權利一并轉讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納購房后應付的各項物業(yè)費用。本合同簽訂后,甲方不得以本房屋為關(guān)聯(lián)與他人訂立任何合同。
六、違約責任
1、甲方應當于 年 月 日交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房?jì)r(jià)總額千分之三計算違約金支付給乙方。逾期超過(guò)30天時(shí),乙方有權解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房?jì)r(jià)款全部退還乙方外,并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣 元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之三計算的違約金給甲方。逾期超過(guò)30天時(shí),甲方有權解除合同。解約時(shí),乙方已付定金不退。
3、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問(wèn)題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀(guān)原因導致本合同的解除,甲方應按照下述兩種算法取高值返還乙方:1)本房屋合同轉讓金額本金及利息,利息按年息20%計算,計息期自合同簽訂日起算;2)解除合同時(shí)本房屋市場(chǎng)評估價(jià),并賠償乙方的房屋裝修費用,搬遷等損失。
5、如因規劃部門(mén)、設計部門(mén)的原因影響房屋質(zhì)量和使用功能的,甲方應當通知乙方;如有補償款發(fā)放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述方式解決:依法向人民法院起訴。
八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本合同一式2份,甲、乙方各執一份。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日
見(jiàn)證人:
年 月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇7
簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同的注意事項
一、房屋買(mǎi)賣(mài)合同定義
房屋買(mǎi)賣(mài)合同是一方轉移房屋所有權于另一方,另一方支付價(jià)款的合同。轉移所有權的一方為出賣(mài)人或賣(mài)方,支付價(jià)款而取得所有權的一方為買(mǎi)受人或者買(mǎi)方。
二、房屋買(mǎi)賣(mài)合同注意事項
(1.)房屋手續是否齊全
房產(chǎn)證是證明房主對房屋享有所有權的惟一憑證,沒(méi)有房產(chǎn)證的房屋交易時(shí)對買(mǎi)受人來(lái)說(shuō)有得不到房屋的極大風(fēng)險。房主可能有房產(chǎn)證而將其抵押或轉賣(mài),即使現在沒(méi)有將來(lái)辦理取得后,房主還可以抵押和轉賣(mài)。所以最好選擇有房產(chǎn)證的房屋進(jìn)行交易。
(2.)房屋產(chǎn)權是否明晰
有些房屋有好多個(gè)共有人,如有繼承人共有的、有家庭共有的、還有夫妻共有的,對此買(mǎi)受人應當和全部共有人簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同。如果只是部分共有人擅自處分共有財產(chǎn),買(mǎi)受人與其簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同未在其他共有人同意的情況下一般是無(wú)效的。
(3.)交易房屋是否在租
有些二手房在轉讓時(shí),存在物上負擔,即還被別人租賃。如果買(mǎi)受人只看房產(chǎn)證,只注重過(guò)戶(hù)手續,而不注意是否存在租賃時(shí),買(mǎi)受人極有可能得到一個(gè)不能及時(shí)入住的或使用的房產(chǎn)。因為我國包括大部分國家均認可“買(mǎi)賣(mài)不破租賃”,也就是說(shuō)房屋買(mǎi)賣(mài)合同不能對抗在先成立的租賃合同。這一點(diǎn)在實(shí)際中被很多買(mǎi)受人及中介公司忽視,也被許多出賣(mài)人利用從而引起較多糾紛。
(4).土地情況是否清晰
二手房中買(mǎi)受人應注意土地的使用性質(zhì),看是劃撥還是出讓?zhuān)瑒潛艿耐恋匾话闶菬o(wú)償使用,政府可無(wú)償收回,出讓是房主已繳納了土地出讓金,買(mǎi)受人對房屋享有較完整的權利;還應注意土地的使用年限,如果一個(gè)房屋的土地使用權僅有40年,房主已使用十來(lái)年,對于買(mǎi)受人來(lái)說(shuō)是否還應該按同地段土地使用權為70年商品房的價(jià)格來(lái)衡量時(shí),就有點(diǎn)不劃算。
(5.)市政規劃是否影響
有些房主出售二手房可能是已了解該房屋在5到10年左右要面臨拆遷,或者房屋附近要建高層住宅,可能影響采光、價(jià)格等市政規劃情況,才急于出售,作為買(mǎi)受人在購買(mǎi)時(shí)應全面了解詳細情況。
(6).福利房屋是否合法
房改房、安居工程、經(jīng)濟適用房本身是一種福利性質(zhì)的政策性住房,在轉讓時(shí)有一定限制,而且這些房屋在土地性質(zhì)、房屋所有權范圍上有一定的國家規定,買(mǎi)受人購買(mǎi)時(shí)要避免買(mǎi)賣(mài)合同與國家法律沖突。
(7.)單位房屋是否侵權
一般單位的房屋有成本價(jià)的職工住房,還有標準價(jià)的職工住房,二者土地性質(zhì)均為劃撥,轉讓時(shí)應繳納土地使用費。再者,對于標準價(jià)的住房一般單位享有部分產(chǎn)權,職工在轉讓時(shí),單位享有優(yōu)先購買(mǎi)權。買(mǎi)受人如果沒(méi)有注意這些可能會(huì )和房主一起侵犯單位的合法權益。
(8)物管費用是否拖欠
有些房主在轉讓房屋時(shí),其物業(yè)管理費,電費以及三氣(天然氣、暖氣、煤氣)費用長(cháng)期拖欠,且已欠下數目不小的費用,買(mǎi)受人不知情購買(mǎi)了此房屋,所有費用買(mǎi)受人有可能要全部承擔。
(9).中介公司是否違規
有些中介公司違規提供中介服務(wù),如在二手房貸款時(shí),為買(mǎi)受人提供零首付的服務(wù),即買(mǎi)受人所支付的全部購房款均可從銀行騙貸出來(lái)。買(mǎi)受人以為自己占了便宜,豈不知如果被銀行發(fā)現,所有的責任有可能自己都要承擔。
(10.)合同約定是否明確
二手房的買(mǎi)賣(mài)合同雖然不需像商品房買(mǎi)賣(mài)合同那么全面,但對于一些細節問(wèn)題還應約定清楚,如:合同主體、權利保證、房屋價(jià)款、交易方式、違約責任、糾紛解決、簽訂日期等等問(wèn)題均應全面考慮。
三、房屋買(mǎi)賣(mài)合同應具備的條款
1、合同雙方當事人。買(mǎi)賣(mài)雙方的名稱(chēng)(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話(huà)。如果有委托代理人的話(huà),那么還包括委托代理人的名稱(chēng)(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話(huà)。
2、標的。標的是合同當事人雙方權利義務(wù)共同指向的對象。在房屋買(mǎi)賣(mài)合同中,標的就是房屋。
這主要包括以下內容:
房屋的坐落位置;
所買(mǎi)賣(mài)房屋的面積,應分別注明實(shí)得建筑面積和所分攤的公用建筑面積;
房屋是現房,還是期房;
房屋的配套設施和維修標準。
3、房屋的價(jià)格及付款時(shí)間約定。一般新建的商品房及預售的商品房都是按所買(mǎi)賣(mài)房屋的建筑面積來(lái)計算房屋的價(jià)格,即約定每平方米建筑面積的售價(jià)為多少元,然后用單價(jià)乘以建筑面積來(lái)計算房屋所需支付的價(jià)款。舊房的買(mǎi)賣(mài)有時(shí)就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價(jià)款。在合同中一般要列一個(gè)付款時(shí)間進(jìn)度表,買(mǎi)方按該進(jìn)度表將每期所需支付的價(jià)款交付賣(mài)方。
4、交房期限。賣(mài)方應在某日期之前,將房屋交付買(mǎi)方。買(mǎi)方應在實(shí)際接收該房屋之日起,在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)規定的期限內向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)辦理權屬登記,賣(mài)方應給予必要的協(xié)助。或者由賣(mài)方代理買(mǎi)方進(jìn)行上述工作。在交房的同時(shí)或一段時(shí)間后將房屋所有權證(所有權人為買(mǎi)方)交付買(mǎi)方,由買(mǎi)方支付有關(guān)的費用。
5、權利擔保。賣(mài)方保證在交付房屋時(shí),該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和財務(wù)糾紛,保證在交付時(shí)已清除該房屋上原由賣(mài)方設定的抵押權。如房屋交付后發(fā)生該房屋交付前即存在的權利糾紛,由賣(mài)方承擔全部責任。
6、違約責任。違約責任是違反合同的當事人應承擔的法律責任。違約責任的規定為督促當事人自覺(jué)而適當地履行合同,保護非違約方的合法權益,維護合同的法律效力起著(zhù)十分重要的作用,同時(shí)也能避免日后雙方互相扯皮的情況。在合同中應明確約定買(mǎi)方不按期支付購房款所應承擔的違約責任,賣(mài)方不按期交付房屋所應承擔的違約責任,以及賣(mài)方所交付的房屋不符合合同約定所應承擔的違約責任等。
7、合同雙方認為應當約定的其他事項。如房屋的保修責任、物業(yè)管理以及小區內公用配套設施等。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇8
賣(mài)方:(甲方) ,身份證號碼:
買(mǎi)方:(乙方) ,身份證號碼:
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)議一致的基礎上,就乙方向甲方購買(mǎi)私有住房達成以下協(xié)議:
第一條,甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方以充分了解該房屋具體情況,并自愿買(mǎi)受該房屋。該房屋具體情況如下:甲方所售房屋位于屋占地面積約為
第二條,房屋價(jià)格及其他費用:甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣 萬(wàn)元整。
第三條,付款方式,簽訂合同之日一次性付清。
第四條,特別約定:
1、因乙方所購的房屋為農村集體土地上建筑,該房屋買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中,所發(fā)生的交易或過(guò)戶(hù)需要本村村民,委員會(huì )同意或有關(guān)部門(mén)審批的手續問(wèn)題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善,若因此引發(fā)相應糾紛的,由甲方負責處理。
2、如乙方所購房屋以后辦理房產(chǎn)證時(shí),甲方應予以積極配合,相關(guān)費用由甲方自行負擔。
第五條。該房屋毀損,滅失的風(fēng)險,自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第六條,今后如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地、土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合。
第七條,本合同簽訂以后,房?jì)r(jià)漲落,買(mǎi)賣(mài)雙方不得反悔。
第八條,房屋老舊,日后翻蓋,需甲方積極配合乙方,辦理各種重建審批手續。
第九條,本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇9
原告:XXX,男,19XX年X月XX日生,漢族,身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,職業(yè)XX,工作單位白銀市XX局,住白銀區長(cháng)安路XX號,聯(lián)系電話(huà)XXXXXXXXXXX。
被告:張明生,男,19XX年XX月XX日生,漢族,身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,職業(yè),工作單位白銀市XX局白銀分局,住白銀區西山路XX號樓2單元XXX室,聯(lián)系電話(huà)15309xxxxx996。
訴訟請求:
1.撤銷(xiāo)原、被告之間購房合同;
2.判令被告承擔違約責任,向原告雙倍返還定金人民幣20000元;
3.由被告承擔本案所有訴訟費用。
事實(shí)和理由:
20xx年8月初,原告經(jīng)同事介紹,意向購買(mǎi)被告位于白銀西區蘋(píng)果家園22號樓4單元401室的房產(chǎn)一套,看房過(guò)程中,被告介紹,該房產(chǎn)實(shí)際所有人為其朋友仙云輝,仙云輝將該房產(chǎn)全權委托給被告,由被告代理出售,房產(chǎn)面積106.77平方米,建造年代為20xx年。當原告及家人問(wèn)及該房屋日后裝修能否砸掉非承重墻改造房屋格局時(shí),被告滿(mǎn)口
答應可以砸墻,基于建筑常識,原告認為該房屋為框架建筑結構(實(shí)際為磚混結構),被告對此持默認態(tài)度,沒(méi)有對房屋建筑結構這一關(guān)鍵性問(wèn)題履行其如實(shí)告知的義務(wù)。
原、被告雙方于20xx年8月11日就購房一事再次進(jìn)行坐談,期間原告多次問(wèn)及被告,購買(mǎi)此房產(chǎn)除購房款、過(guò)戶(hù)費、稅費外是否還需原告承擔其他費用,被告稱(chēng)再無(wú)其他費用,雙方于當日晚達成口頭購房協(xié)議,約定房屋總價(jià)為41萬(wàn)元人民幣,為表購房誠意,原告當即付給被告購房定金1萬(wàn)元,由被告開(kāi)具標注有“定金”字樣的1萬(wàn)元借條一張留存于原告處。
20xx年8月13日,原告籌備房款之余在蘋(píng)果家園物業(yè)管理處詢(xún)問(wèn)蘋(píng)果家園22號樓4單元401室房產(chǎn)情況,物業(yè)管理處工作人員告知原告,該房產(chǎn)為磚混式建筑結構,絕不能砸墻改變原房屋格局,否則將直接影響到整棟樓的住戶(hù)安全,除此以外還拖欠物業(yè)費用6000多元。原告立即給被告打電話(huà)進(jìn)行交涉,但被告堅持自己隱瞞房屋建筑結構及物業(yè)費用的行為沒(méi)有過(guò)錯,極力主張讓原告忽略房屋結構問(wèn)題并由原告承擔6000多元物業(yè)費用,交涉無(wú)果。后原告多方聯(lián)系被告,提議協(xié)商解決爭端以繼續履行合同,但被告寸步不讓?zhuān)瑘猿钟稍鎲畏矫娉袚控熑巍?0xx年8月27日晚,原告再次電話(huà)聯(lián)系被告,被告明確表示已將此房產(chǎn)在白銀區某房產(chǎn)中介登記出售,即將與他人簽訂購房合同,無(wú)意向原告出售此房產(chǎn),并拒絕退還原告支付的定金,此事實(shí)有當晚電話(huà)錄音材料為證。
綜上,原告認為,原、被告之間雖未簽訂書(shū)面房屋買(mǎi)賣(mài)合同,但被告出具給原告的借條及20xx年8月27日晚電話(huà)錄音材料,可證實(shí)交易雙方、交易標的和交易價(jià)格,已經(jīng)形成合法有效的房屋買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。被告在房屋交易過(guò)程中違背誠信,不履行其如實(shí)告知房屋情況的義務(wù),刻意隱瞞房屋建筑結構、拖欠的物業(yè)費用等關(guān)鍵性問(wèn)題,產(chǎn)生分歧后,被告推卸己方責任,以定金為要挾,迫使原告接受其無(wú)理條件,為合同進(jìn)一步履行制造障礙,合同目的落空;另一方面被告在未撤銷(xiāo)與原告已形成的購房合同情況下,又將房屋登記出售給第三人,事實(shí)上已購成“一房多賣(mài)”。 被告的這些行為不僅浪費了原告巨大的精力和時(shí)間,同時(shí)也嚴重損害了原告的利益。為維護自己的合法權益,訴至貴院,請貴院依法支持原告的訴訟請求。
此致
白銀市白銀區人民法院
起訴人:XXX
20xx年9月28日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇10
出賣(mài)人(以下略稱(chēng)甲方)姓名:
買(mǎi)受人(以下略稱(chēng)乙方)姓名:_
根據《中華群眾***國合約法》及有關(guān)法令、法例的劃定,為明確甲、乙雙方的權利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合約。
第一條 甲方志愿將其房屋***給乙方,乙方也已充分相識該房屋具體狀況,并志愿購買(mǎi)該房屋。現該房屋具體狀況如次:
(一)座落于___,建筑平面或物體表面的大___平方米;
(二)房屋的占有權證號為_(kāi)__,國有地盤(pán)使用權證號為_(kāi)__;
該房屋占用規模內的地盤(pán)使用權隨該房屋一并轉讓。
第二條 上面所說(shuō)的房產(chǎn)的生意業(yè)務(wù)價(jià)格為:?jiǎn)蝺r(jià):群眾幣___元/平方米,總價(jià):群眾幣___元整(大寫(xiě):___佰___拾___萬(wàn)___仟___佰___拾___元整)
第三條 乙方在___前應向甲方給付定金群眾幣___元整(大寫(xiě):___佰___拾___萬(wàn)___仟___佰___拾___元整)
上面所說(shuō)的定金在乙方___付款時(shí)充抵房款。
第四條 付款時(shí)間及方式乙方應于本合約發(fā)生效力之日起___日內將該購房合約范本房屋全部?jì)r(jià)款給付甲方。具體付款方式為:
第五條 甲方承諾在本合約發(fā)生效力之日起___日將房屋交給給乙方,并在交給房屋前騰空該房屋。
甲方應在___前將其落戶(hù)居住于該房屋的戶(hù)籍關(guān)系遷出。
第六條 甲方承諾并包管,依法享有本合約所售房屋共有權的權利人均已書(shū)面同意將該房屋***給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意,在本合約發(fā)生效力之日起___日內,共同向房屋權屬掛號構造申請管理房屋占有權變更掛號手續,依法取得房屋掛號在乙方名下的《房屋占有權證》;并在乙方領(lǐng)取《房屋占有權證》后,按有關(guān)劃定向地盤(pán)治理部門(mén)申請管理當房屋地盤(pán)使用權變更掛號手續。
該房屋地盤(pán)使用權的變更手續按下列約定管理:
□該房屋地盤(pán)使用權為出讓取得,其地盤(pán)使用權證所載權利和相關(guān)出讓合約的權利、義務(wù)一并轉讓給乙方。
□該房屋地盤(pán)使用權為劃撥材料購銷(xiāo)合約范本取得,根據有關(guān)劃定,其轉讓需繳納地盤(pán)出讓金或地盤(pán)收入金的,雙方約定,該用度由□甲方承擔□乙方承擔。
除本條已有約定外,管理以上手續應當繳納的稅費,由□甲、乙雙方按國度劃定各自承擔□甲方承擔□乙方承擔。
第八條 房屋毀損、滅失的危害自□房屋正式交給之日□權利轉移之日起轉移給乙方。
第九條 該房屋正式交給時(shí),物業(yè)治理、水、電、燃氣、有線(xiàn)電視、通信等相關(guān)雜費,按下列約定處置懲罰:__________________________________________
第十條 甲方包管已如實(shí)陳述本合約所售房屋權屬狀況和其他具體狀況,包管該房屋在生意業(yè)務(wù)時(shí)沒(méi)有產(chǎn)權糾紛或影響雙方生意業(yè)務(wù)的不論什么法令障礙,有關(guān)按揭、抵押、租賃、稅項等,甲方均在合約發(fā)生效力前辦妥。發(fā)生效力后如有上面所說(shuō)的未清事變,由甲方承擔全部責任。
第十一條 乙方未按本合約的約定支付房?jì)r(jià)款的,按下列約定承擔違約責任:
乙方過(guò)期支付房?jì)r(jià)款的,每一過(guò)期裝備購銷(xiāo)合約范本一天,按應付未付房?jì)r(jià)款的極其之___支付違約金。乙方過(guò)期支付房?jì)r(jià)款超過(guò)___日,甲方有權排除本合約,甲方在排除合約之日起___日內將已收房?jì)r(jià)款退還乙方,所收定金不予退還;并有權要求乙方支付總房?jì)r(jià)款百分之___的違約金。
第十二條 甲方未按本合約的約定履行義務(wù)的,按下列約定承擔違約責任:
1、甲方過(guò)期交給房屋的,每一過(guò)期一天,按總房?jì)r(jià)款的極其之___支付違約金。甲方過(guò)期交給房屋超過(guò)___日,乙方有權排除本合約。甲方應在乙方排除本合約之日起___日內將已收房?jì)r(jià)款和雙倍定金返還乙方,并按總房?jì)r(jià)款的百分之___支付違約金。2、如因甲方的存心或不韙造成乙方不克不及在本合約約定的時(shí)間內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū),乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___日內將乙方已付款退還給乙方,并按總房?jì)r(jià)款的百分之___支購銷(xiāo)合約范本大全付違約金。
第十三條 本合約未央事宜,甲、乙雙方可另行訂立增補條款或增補和談。增補條款或增補和談和本合約的附件均為本合約不成分割的部分。
第十四條 本合約自甲乙雙方簽字之日起發(fā)生效力。
第十五條 因本合約或與本合約有關(guān)的不論什么爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,□提交處理___仲裁委員會(huì )仲裁解決□依法由群眾法院訴訟解決。
第十六條 本合約一式___份。此中甲方執___份,乙方執___份,提交處理房屋權屬掛號構造一份。
甲方(簽章) 乙方(簽章)
法定代表人: 法定代表人:
簽約日期: 簽約日期:
【【精華】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板集錦10篇】相關(guān)文章:
【精華】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板匯總八篇01-23
【精華】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板合集9篇01-20
【精華】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板集合六篇01-04
【精華】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板集合八篇01-01
有關(guān)房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板集錦六篇01-30
【精選】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板集錦六篇01-28